如何确定建设工程的开工、竣工时间
法律援助如何确定建设工程的开工、竣工时间
1、建设工程施工合同实际开工日期的确定。
一般以开工通知载明的开工时间为准。
因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的,以开工条件具备的时间确定为开工日期。
承包人在开工通知发出前已经实际进场施工的,以实际开工时间为开工时间;既无开工通知也无其他相关证明能证明实际开工日期的,以施工合同约定的开工时间为开工日期。
2、建设工程的竣工时间如何确定。
当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:
一是建设工程经竣工验收合同的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
二是承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
三是建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
3、建设工程工期顺延如何认定。
因发包人拖延工程预付款、进度款、迟延提交施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误的,建设施工合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认的,经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认,但其有证据证实在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延,或者发包人的上述行为严重影响施工进度的,司法实践中一般会认可承包人要求工期顺延的主张。
如何确定建设工程的开工、竣工时间?点击#找律师#,可以选择同城、领域、是否在线以及电话咨询服务!!私密咨询个人法律问题。快速解决你的困扰!
法律咨询选择本地律师的优势~
这是因为当地律师熟悉当地的法律制度、法院执法风格以及潜规则,对于处理案件时会将这些因素纳入考虑,以便更好地为你争取利益。此外,当地律师还有丰富的人脉资源,可以为你牵线搭桥,提高办事效率。
【温馨提示】当前回复为大多数情况的参考答案,若未能解决您的法律问题, 建议直接咨询律师,5分钟快速响应,问题解决率更高。